WM 2002 Heft 30, 1551

WM
- 2002
  - Heft 30 (Seite 1517-1568)
    - Rechtsprechung
      - Bürgerliches Recht und Handelsrecht
        BGH: Zur Unwirksamkeit einer Vertragsstrafenklausel in AGB; zu der Frage, ob der Abschluss eines Vergleichs in einem Parallelprozess den Zurechnungszusammenhang unterbricht, wenn eine nicht wirksam vereinbarte Vertragsstrafe als Verzugsschaden geltend gem
        BGH: Zum Ersatz der durch einen gestörten Bauablauf entstandenen Mehraufwendungen
        BGH: Unwirksamkeit einer vom Bauträger gestellten Klausel über die Einschränkung seiner Gewährleistung
        BGH: Zu den Ansprüchen des Werkunternehmers für die Errichtung eines Schmutzwasserkanals, dessen Betrieb in den Aufgabenbereich eines Abwasserzweckverbands fällt
        BGH: Zur Auslegung des Leistungsverzeichnisses eines Einheitspreisvertrages über Trocken- und Naßbaggerarbeiten
        BGH: Zur getrennten Abrechnung von erbrachten und nicht erbrachten Leistungen nach Kündigung eines Bauvertrages
        BGH: Zum Anspruch des Auftraggebers auf Erstattung der Mehrkosten nach einer Kündigung; zur Aufrechnung mit diesem Anspruch gegenüber der Werklohnforderung

WM 2002 Heft 30, 1551
BGH: Zur Unwirksamkeit einer Vertragsstrafenklausel in AGB; zu der Frage, ob der Abschluss eines Vergleichs in einem Parallelprozess den Zurechnungszusammenhang unterbricht, wenn eine nicht wirksam vereinbarte Vertragsstrafe als Verzugsschaden geltend gemacht wird
Urteil vom 07.03.2002 - VII ZR 41/01